成都诚信明荣建筑装饰设计有限公司回复内容如下：
关于刘女士投诉成都成信明荣建筑装饰设计有限公司消费纠纷一事做出回复如下：
我单位与刘女士就成都市锦江区古卧龙桥街12号房屋装修签订装修合同，总款为42000.00元整，合同工期为25天，但施工中，我方打拆完毕后业主方要求全屋换线以及重新布线，所以工期往后延。本来工程开工时就已经是年底，所以工期往后延之后，到了春节期间，在春节期间恰逢疫情肆虐，所以我方一直到四月底重新复工复产时第一时间安排该项目的施工作业。对业主方提到设计图的内容，我方早在签订合同之前便出具了效果图，关于水电布管，由也业主方自行现场交底，工人根据业主要求布置。对于木工板隔墙疑问，我方在给也业主方出具的工程清单中有提到，此项目为轻质隔墙，行业内轻质隔墙包含隔墙板以及轻钢龙骨石膏板隔墙，我方不存在违约，但后因业主要求，我方在业主没付款情况下给与整改。
合同约定付款周期为签订合同支付定金，打拆完毕支付第一笔进度款，防水完毕贴砖前支付第二笔工程款，但直至我方墙地砖进场铺贴一半，业主方也迟迟不予履约。后经多次催促的情况下，分两次支付总共8400元，与合同约定的进度款16800元相差一半，并且再次拒绝付款，所以我方决定根据施工合同中，合同专用条款地六条第4项，工程进度款支付之约定，发包方不安合同付款，我方有权停工。我方决定停工，并对刘女士就工程款项拒不支付的情况向锦江区人民法院提起立案申请并提起诉讼，公司保留对刘女士各方投诉损害公司形象的行为的追诉权，并附上施工合同以及施工现场进度照片。
成都诚信明荣建筑装饰设计有限公司
2020年6月4日
2020年7月1日14：15回访：没有人联系我处理。
